房屋买卖合同正规版本

房屋买卖合同正规版本优选8篇。

写一份完整有效的合同有以下几个方面需要注意：首先，合同的内容必须明确清晰，包括各方的权利和义务，合同条款应避免使用模糊或含糊不清的语言；其次，合同必须合法有效，符合法律规定，并且不违反公共道德和社会公序良俗；再次，合同的执行方式和期限需要明确规定，确保各方都能按照约定履行合同义务；最后，合同的签署应当符合法定程序，包括必要的见证和公证。希望这些提示对您有所帮助，祝您写出一份完整有效的合同！

房屋买卖合同正规版本 篇1

房屋买卖合同正规版本

一、合同双方

买方：__________（身份证号码/营业执照号码）

地址：__________

联系电话：__________

卖方：__________（身份证号码/营业执照号码）

地址：__________

联系电话：__________

二、房屋基本情况

1.房屋坐落地址：__________

2.建筑面积：__________平方米。

3.交付日期：__________

三、价款及付款方式

1.房屋总价款为：__________元。

2.买方应在__________日内支付首付款__________元，支付方式：__________。

3.买方应在__________日内支付尾款__________元，支付方式：__________。

四、房屋权属情况

1.房屋权证号码：__________。

2.是否有抵押：□有；□无。

3.是否有查封、冻结纠纷等：□有；□无。

五、房屋所有权转移条件

1.在买方支付全部价款后，卖方应当自行办理房屋所有权转移手续，并完成不动产登记。

2.卖方应当向买方提供有关房屋权属及其他权利的证明文件。

六、房屋交付条件

1.房屋应在交付日期前完工，并符合国家建筑和质量标准。

2.买方应当在房屋交付前进行验收，并与卖方签订验收书。

七、房屋质量问题

1.自房屋交付之日起，卖方就房屋的建筑质量问题，承担10年的质量保证责任。

2.买方在发现房屋存在建筑质量问题时，应当及时通知卖方，并要求卖方对其进行维修或更换。

3.如卖方未能在合理时间内予以解决，则买方有权向有关部门投诉或寻求其他法律救济。

八、违约责任

1.合同双方一旦违约，应当根据法律规定承担相应的民事责任。

2.如买方未能按照合同要求执行付款义务，则卖方有权解除合同，买方应当承担违约金。

3.如卖方未能按照合同要求进行房屋交付，则买方有权解除合同，卖方应当承担违约金。

九、管辖法院

1.本合同的订立、履行和解释适用中华人民共和国法律。

2.本合同发生任何争议，双方应当协商解决。解决不成，任何一方可向合同签订地人民法院起诉。

十、附则

1.本合同一式两份，买卖双方各持一份，具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字后生效，有效期为半年。

3.本合同未尽事宜，由买卖双方协商解决。

上述内容即为房屋买卖合同正规版。在签订房屋买卖合同前，请务必认真阅读合同内容，确保双方的权利得到有效保障。在签订合同前，建议咨询专业人士的意见，以避免因各种违约行为而导致的法律风险。祝愿您买到自己心仪的房屋，度过温馨美好的生活。

房屋买卖合同正规版本 篇2

房屋买卖合同正规版本

房屋买卖合同是指买方和卖方就房屋交易达成一致共同签署的一份合同。它详细规定了双方的权利和义务，为保证交易的顺利进行起到了重要作用。下面将详细讲述房屋买卖合同的正规版样本。

一、合同的基本信息

本合同由买方和卖方共同签署，确认双方同意以以下方式进行房屋交易。买卖的房屋地址、面积、产权情况等基本信息应当明确标明于此。

二、房屋交易价格和方式

1.房屋交易价格：买方将支付给卖方的购房款金额，以人民币形式列明。卖方在接到购房款后应当提供完整的产权证明文件。

2.货币交易方式：买方应当在签订本合同之日起的15天内将全部购房款支付给卖方。双方确认收款方式并填写清楚。

三、房屋过户和产权交割

1.房屋过户：买方支付全部购房款后，在双方达成一致的时间和地点进行房屋产权过户手续。卖方应提供所有相关手续和文件，并承担产权过户所产生的费用。

2.房屋交割：房屋交割时间应在买方支付全部购房款后10个工作日内完成。交割时，卖方应确保房屋内部设施的正常运行，且房屋应处于良好状态。

四、房屋的质量和瑕疵担保

1.房屋质量保证：卖方保证所售房屋不存在重大质量问题，否则将承担相应责任，并按法律规定进行赔偿。

2.瑕疵担保：房屋瑕疵指交易过程中产生的一切由卖方造成的问题，包括但不限于装修不符合规范、漏水、电路故障等。如瑕疵问题出现，买方有权拒绝交房、要求修复或要求降价。

五、违约责任和争议解决

1.违约责任：任何一方违反合同规定，造成对方经济损失的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿经济损失等。

2.争议解决：双方发生争议时，应先友好协商解决。如协商不成，双方同意将争议交由当地仲裁机构进行处理。

六、合同的效力和其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有合同法律效力。

2.附件：本合同还包括附件，包括但不限于房屋买卖协议、产权证等。

七、合同终止和解除

1.双方一致同意终止合同，应签署解除合同书，并按合同规定进行解约手续。

2.任何一方严重违反合同规定，对方有权提出终止合同要求，并保留追究法律责任的权利。

八、其他条款

1.本合同的有效性、解释和履行依据中华人民共和国法律。

2.本合同未约定的事项，根据相关法律法规执行。

以上就是房屋买卖合同的正规版本，该版本详细描绘了买方和卖方在房屋交易过程中需要履行的权利和义务。合同的签订对于保证买卖双方权益、维护合法合规的交易过程具有重要意义。在日后房屋交易中，双方可按照该正规版本进行具体操作。

房屋买卖合同正规版本 篇3

原告，_______________

住址，_______________

身份证号码，_______________

被告，_______________

住址，_______________

身份证号码，_______________

诉讼请求，_______________

风险提示，_______________

诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。

1、判令被告向原告支付逾期交房违约金_______________元及其自___________年___________月__________日至实际支付之日的利息，暂计至___________年___________月__________日为___________元，以上合计_______________元;

2、判令被告承担本案诉讼费用。

事实与理由，_______________

风险提示，_______________

诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。

___________年___________月__________日，原告与被告签订了编号为_______________的商品房预售合同。根据该合同的约定，被告应在___________年___________月__________日前向原告交付房屋，否则需向原告支付逾期交房的违约金;违约金自约定的交房期限届满之次日起至实际交付之日止，依原告全部已付款的万分之__________按日计算，并于实际交房之日起_______________内向原告支付。

___________年___________月__________日，原告向被告支付了全部购房款，但是被告未按照合同约定时间交付房屋。___________年___________月__________日，原告与被告签订了补充协议，被告承诺在___________年___________月__________日前交付房屋。据此协议，被告逾期交房的违约金仍按商品房预售合同中约定的交房日期即___________年___________月__________日之次日起计算。

___________年___________月__________日，被告向原告发出了关于推迟交房的致歉信。在该致歉信中，被告明确说明，“我司将严格依照与您签署的___________市商品房预售合同约定的方式向您支付违约金”。直到___________年___________月__________日，被告方将商品房预售合同项下的房屋交付给原告。

根据被告逾期交付房屋的事实以及双方关于违约金的约定，被告应当向原告支付自___________年___________月__________日起至___________年___________月__________日止的违约金及其利息。被告在实际交付房屋之日_______________日内未向原告支付违约金。原告多次要求被告支付违约金，被告始终不支付。___________年___________月__________日，原告委托律师向被告发出律师函，被告签收后仍不向原告支付违约金。

综上所述，为维护合法权益，原告根据我国法律的相关规定，向贵院提起诉讼，恳请贵院支持原告的诉讼请求。

此致

________________人民法院

起诉人(签字)，___________

___________年___________月__________日

房屋买卖合同正规版本 篇4

房屋买卖合同正规版本

一、合同的目的和基本条款

1.1 合同的目的

本合同系根据中华人民共和国《合同法》和有关法律、法规、规章的规定，由买方与卖方协商订立，为确定双方之间的权利和义务，保障双方的合法权益，维护市场秩序，促进社会经济发展而签订的。

1.2合同的基本条款

1.2.1合同标的

买方与卖方已就下列标的物的买卖达成一致：（写明房产地址、房产面积、确权情况等基本信息）

1.2.2交付的时间和方式

1.2.2.1交付时间

卖方应自合同签订之日起（包括本日）满足以下条件，在满足以下条件的情况下，房屋所有权转移登记手续完成的当日作为本合同规定的交付时间：

1）与本合同有关的所有权归属、面积等情况全部确认;

2）该房屋所有权归属清晰，并提供完整的证明文件；

3）双方应当共同到有关部门进行合同载明交易的公证或备案;

4）卖方已将房屋及有关设施的情况告知买方且交付相关证明文件；

5）交付的房屋必须符合国家规定的有关安全、环保、质量等法律法规的要求。

1.2.2.2交付方式

卖方应当将该标的物处物主权利转移的全部程序办理完毕后，将房屋的物权证、购房合同、居民身份证和有效证件等相关证明材料出具给买方，由买方确认后进行的。

1.2.3交易价格及付款方式

1.2.3.1交易价格

买方向卖方支付的全部房款为（注明金额，以数字和中文写出）。房款已全部如数支付至卖方在约定银行账户内，卖方同意在本合同规定的时间内办理所有权转移登记手续，并在一日内将该房款支付给卖方。

1.2.3.2付款方式

买方向卖方支付的全部房款以线下转账、银行转账和现金支付付款需要协议签署。

1.3其他主要条款

1.3.1 保证

卖方保证其有产权的完整无缺性及该标的物质量、性能符合国家有关标准，且没有被查封、冻结、抵押、保留所有权等限制。

买方保证所购房屋的用途合法，并符合国家法律法规及市政规定。买方还需承担因违规用途造成的法律责任。

1.3.2 违约及补偿

1.3.2.1 如果买方不能按照本合同的规定在规定的时间支付全部房款，卖方有权收回该标的物，并扣留买方所支付的预售价款，同时赔偿卖方因此而产生的实际经济损失。

1.3.2.2卖方如不按照本合同的规定在规定的时间内办理所有权转移登记手续，应按照每天千分之一的比例向买方支付违约金。

二、合同的补充和解释

2.1 合同不可撤销

除法律、法规、规章另有规定外，本合同一经签署即不可撤销。

2.2合同如有与上述规定不一致的内容，请以本合同为准。

2.3本合同如有疑义，由双方协商解决。如协商不成，均可向与本合同签订地所在地人民法院提起诉讼。

2.4本合同自双方签字盖章之日起生效，不得抵押、转让或让与第三方。

2.5未尽事项参考《房屋买卖合同》相关法律条例。

以上是房屋买卖合同的正规版本，该版本针对房屋买卖的流程及相关法律法规进行明确，从而保障了双方的权利和利益。在签订房屋买卖合同时，人们应该关注到该合同的内容，特别是各条款的约定是否有利于自己，同时，遵守合同规定是最基本的行业信仰。

房屋买卖合同正规版本 篇5

房屋买卖合同正规版本，确保交易安全

房屋买卖合同是买卖双方共同签订的正式文件，用于明确双方权益，保证房屋交易的安全顺利进行。合同的具体内容要详细、准确，并且生动易懂，以确保双方都清楚合同的条款并能遵守约定。下面将详细介绍一个标准的房屋买卖合同。

第一部分：合同条款

第一部分是合同的基础条款，包括合同编号、签约时间、买卖双方的基本信息等内容。此外，还需要明确交易的相关描述，比如房屋的基本信息、所在地区、房屋面积、土地使用权等，确保交易的准确性与合法性。

第二部分：交易条件

第二部分是明确交易条件的重要条款。包括房屋的交付时间、交付方式、房屋的装修及设施情况等。此外，倘若房屋存在一定的问题，比如结构缺陷或权属纠纷等，也需要在此部分明确说明。合同应具体描述交付的标准，例如清洁度、物品移交等，以保证房屋交接的顺利进行。

第三部分：价格与付款方式

第三部分是明确交易价格与付款方式的内容。合同要详细说明房屋的价格、买卖双方约定的付款方式及时间安排。比如，买方需要一次性支付全部房款，或者选择分期付款，付款时间及比例要明确写明。同时，合同还要注明买卖双方在付款方面的权益与责任，确保双方都能遵守付款约定。

第四部分：过户与所有权变更

第四部分是明确过户与所有权变更相关事项的内容。合同中需要确认过户的时间、过户费用的承担责任以及双方提交的相关证件等。此外，还需要明确房屋的权属变更时间和过程，确保房屋的所有权能够合法、无纠纷地转移给买方。

第五部分：违约责任与争议解决

第五部分是明确双方违约责任及争议解决方式的内容。合同中应明确违约方需承担的法律责任，以及解决合同争议的方式，比如通过仲裁或诉讼解决。此外，还可以包括法律费用、仲裁费用和诉讼费用等。

总结

房屋买卖合同是确保交易安全的重要文件，合同的详细与准确对于买卖双方来说都至关重要。买卖双方在签订合同时，应仔细阅读合同内容，确保自己的权益得到保护。同时，可以寻求法律专业人士的意见，并根据实际情况适当修改合同条款，以确保交易顺利进行。

尽管每个合同的具体条款会因具体情况而有所不同，但一个完整的房屋买卖合同应该包含上述几个部分，确保对房屋交易的各个方面都有明确的规定。只有在有条不紊地遵守合同的前提下，双方才能享受到安全、顺利的房屋交易过程。

房屋买卖合同正规版本 篇6

房屋买卖合同正规版本是保证买卖双方权益的重要文书。一份完整的房屋买卖合同应该明确约定买卖双方的权利和义务，并确保交易的合法性和安全性。以下是一份详细、具体且生动的房屋买卖合同正规版本，以帮助双方更好地理解和执行合同条款。

房屋买卖合同

甲方：（卖方姓名或公司名称） 乙方：（买方姓名或公司名称）

甲方住所地：（住址） 乙方住所地：（住址）

鉴于：

1. 甲方是房屋的合法所有者，有权处分该房屋。

2. 乙方同意购买甲方所拥有的该房屋。

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，双方经友好协商一致，达成如下约定：

第一条 房屋基本信息

1. 房屋详细信息（地址、产权证号、面积等）以附件一《房屋详细信息表》为准，并作为本合同的附件。

2. 乙方已详细查看了房屋，并对房屋的现状、设施和相关信息充分了解。

第二条 交易价格及付款方式

1. 乙方同意以人民币（大写）________元整的价格购买房屋。该价格不包含涉及房屋转让过程中的税费和其他费用。

2. 乙方应在签署本合同之日起______天内向甲方支付购房款。付款方式和时间表见附件二《付款方式和时间表》。

第三条 过户手续及税费

1. 双方应在本合同签署之日起______天内办理房屋过户手续。过户手续办理期间，房屋凭产权证和其他相关证件由甲方负责保管。

2. 过户手续费用由乙方承担，具体费用根据法律法规和当地规定执行。

第四条 房屋交付

1. 甲方应在乙方完成房款支付后______天内，按照约定的交付日将房屋交付给乙方。

2. 房屋交付时，甲方应保证房屋的完整性，房屋内的设施、设备和财产应与签署合同时相符。

第五条 产权保证

1. 甲方保证房屋的所有权清晰、无争议。

2. 甲方对于房屋的各项权益拥有合法的行使权，并为房屋所存在的任何纠纷、损害和争议承担全部责任。

第六条 违约责任

1. 甲方违反合同约定、不按时履行交付房屋义务的，应向乙方支付违约金，违约金金额为房屋交易总金额的______%。

2. 乙方违反合同约定、不按时支付购房款的，应向甲方支付违约金，违约金金额为购房款的______%。

第七条 合同生效及解释

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。

2. 对于合同条款的解释和履行应参照中华人民共和国合同法和相关法律法规，如有争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 其他事项

1. 本合同附件包括但不限于《房屋详细信息表》和《付款方式和时间表》，为本合同不可分割的组成部分。

2. 本合同项下任何变更、补充和解除协议，必须以书面形式进行，并由双方在书面上签字确认后方可生效。

（以下无正文）

通过以上正规版本的房屋买卖合同，双方可以明确各自的权益和义务，保证交易的合法性和安全性。双方在交易过程中应该仔细阅读合同内容，并在确保无误后签字盖章，以确保交易顺利进行。同时，双方也应该在合同中约定违约责任条款，以防止可能发生的纠纷。

房屋买卖合同正规版本 篇7

标题：房屋买卖合同正规版本

一、前言

房屋买卖是每个人生命中可能遇到的重要事情之一，因为它关系到了我们生活的家，乃至我们的经济利益。在这个过程中，签订一份正规、合法、严谨的房屋买卖合同非常重要。

二、合同格式

房屋买卖合同应该包括以下内容：甲方、乙方、房屋基本情况、权利限制情况、价格、付款方式、物业费、税费、过户、交房日期、违约责任等。

1.甲方和乙方分别应注明：姓名、地址、联系电话、证件号码以及委托代理人的姓名、地址、联系电话、证件号码；

2.房屋基本情况包括：地址、楼层、面积、建筑年代、房屋性质，必要时还需要附上房屋产权证、土地使用证等相关材料；

3.权利限制情况指与房屋买卖相关的权利限制，如抵押、扣押等；

4.价格应包括：全部房款、定金、房屋租金等；

5.付款方式应描述清楚，可以是一次性付款或分期付款，每期付款日期、方式、金额以及逾期罚金等必须明确；

6.物业费应注明谁负责支付，金额以及缴纳的周期；

7.税费主要指房产税、契税等，甲乙双方应该明确各自应该承担的税费；

8.房屋交付和过户日期应该确认，包括什么时候交付房屋、什么时候开始交付物业服务、过户所需要的时间等；

9.违约责任也是非常重要的内容，应该注明甲乙双方在合同履行过程中可能面对的违约责任和违约金数额等。

三、合同注意事项

签订房屋买卖合同需要注意以下几点：

1.对于合同中的各项条款应该认真阅读、理解，如果不明白，应该向相关行业专家、律师或经纪人询问；

2.签订合同时要注意交易的真实性和合法性，如是否满足法律规定的房屋买卖条件，以及签订合同的人是否有该权利等；

3.房屋买卖的合同签订前应该考虑并解决潜在争议，减少争议产生的可能性；

4.签订合同时应该注重平等、合理、诚信、公平、实事求是等原则，确保甲乙双方的利益平衡；

5.强调保密，防止泄密。

四、合同样本

甲方（出售方）：____________

乙方（购买方）：____________

基本情况：

房屋地址： ____________

房屋楼层： ____________

房屋面积： ____________

建筑年代： ____________

房屋性质： ____________

证件信息：

甲方：

姓名： ____________

住址： ____________

联系电话： ___________

证件号码： ____________

乙方：

姓名： ____________

住址： ____________

联系电话： ___________

证件号码： ____________

委托代理人：

姓名： ____________

住址： ____________

联系电话： ___________

证件号码： ____________

权利限制情况：

抵押情况： ____________

扣押情况： ____________

价格：

全部房款： ____________

定金： ____________

房屋租金： ____________

付款方式：

一次性付款或分期付款

每期付款日期及方式： ____________

每期付款金额： ____________

逾期罚金： ____________

物业费：

由： ____________ 当前物业公司 负责支付

每月/季度/年度物业费： ____________

交付和过户日期：

房屋交付日期： ____________

物业服务交付日期： ____________

过户日期： ____________

违约责任：

若一方违约，应承担多少违约金： ____________

五、结论

从上面的内容可以看到，房屋买卖合同的签订应该是一个谨慎而仔细的过程。购买方和出售方应该严格遵守合同的所有约定和规定，保证双方的利益得到了充分保障。在签订合同时，还应该记住的是，甲乙双方应该秉持着诚信、公平、公正、平等、依法至上的原则，确保合同的正当性和合法性。同时，合同应该是严谨、清晰、规范、合法的，以避免因合同上某些未确切、不明确或不合法的条款产生纠纷。

房屋买卖合同正规版本 篇8

房屋买卖合同正规版本

一、甲方简介

姓名（名称）：____________________

证件号码（营业执照号）：_______________

联系地址：___________________

联系电话：_________________

二、乙方简介

姓名：__________________

证件号码：_________________

联系地址：_________________

联系电话：_______________

三、房屋基本情况

1. 房屋的名称：______________________

2. 房屋的地址：______________________

3. 房屋所在楼层：______________________

4. 房屋建筑面积（以平方米为单位）：_____________

5. 房屋用途：__________________________

6. 房屋权属证明：_______________________

四、价格

1. 房屋成交价款（以人民币为单位）：____________

2. 首付款数额（以人民币为单位）：_____________

3. 剩余款项的支付期限：_____________________

五、买卖合同的签订和履行

1. 本买卖合同经双方共同商定，并由甲、乙双方在此签订。

2. 本合同的履行期限：_______________

3. 合同生效日期：_____________________

4. 合同解除及违约责任：

（1）任何一方均未经对方书面同意、不得单方面解除本合同。

（2）任何一方未按合同规定履行义务的，均应承担相应的违约责任。

六、过户

1. 完成过户手续后，双方应及时将权证、产权证明等文件交付给对方，由此可能产生的费用由双方各自承担。

2. 由于过户手续需要办理相关手续，期间可能会引起房屋权属不明、纠纷等问题，所以双方应在其间配合并承担相应的责任（如经济赔偿等）。

七、其他条款

1. 本合同如有未尽事宜，应双方商定后签订补充协议。

2. 本合同的有效性、解释、执行均适用中华人民共和国的相关法律规定。

八、签约

本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，具有同等法律效力。

甲方：(签名)：______________

年 月 日

乙方：(签名)：______________

年 月 日

以上为房屋买卖合同正规版，双方应仔细阅读后签订，遵守合同条款。如有争议，双方可协商解决或寻求相应的法律途径处理。